Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Nonpacirco (nachfolgend "Auftragnehmer") und ihren Kunden (nachfolgend "Auftraggeber"). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur wirksam, wenn sie ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.

2. Unternehmensdaten

3. Leistungsumfang

3.1 Lüftungsinstallation

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen im Bereich:

• Planung und Installation von Lüftungsanlagen
• Wartung und Instandhaltung bestehender Anlagen
• Beratung und Energieeffizienz-Optimierung
• Notfallservice und Reparaturen

3.2 Projektabwicklung

Die detaillierte Leistungsbeschreibung ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot und Auftrag. Änderungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

4. Angebote und Vertragsschluss

4.1 Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Angebote sind 30 Tage gültig, sofern nicht anders angegeben.

4.2 Vertragsschluss

Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Beginn der Leistungserbringung zustande. Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

5. Preise und Zahlungsbedingungen

5.1 Preise

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Kostenvoranschlägen können Abweichungen von bis zu 15% auftreten, darüber hinaus ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich.

5.2 Zahlungskonditionen

• Bei Aufträgen bis CHF 5.000: Zahlung nach Fertigstellung binnen 30 Tagen
• Bei größeren Aufträgen: 30% Anzahlung, 40% bei Zwischenabnahme, 30% nach Fertigstellung
• Wartungsverträge: Jährliche Vorauszahlung
• Notfallservice: Sofortige Zahlung oder binnen 14 Tagen

5.3 Verzug

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen von 5% p.a. berechnet. Nach erfolgloser Mahnung können weitere Arbeiten eingestellt werden.

6. Ausführung der Arbeiten

6.1 Termine

Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich als solche vereinbart wurden. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Lieferengpässe oder vom Auftraggeber zu vertretende Umstände führen zu entsprechender Terminverschiebung.

6.2 Zugang und Mitwirkung

Der Auftraggeber stellt rechtzeitig und kostenlos den erforderlichen Zugang zur Baustelle sowie Wasser und Strom zur Verfügung. Notwendige Vorarbeiten durch andere Gewerke müssen rechtzeitig abgeschlossen sein.

7. Gewährleistung

7.1 Gewährleistungsdauer

• Installationsarbeiten: 5 Jahre
• Wartungsarbeiten: 1 Jahr
• Reparaturen: 2 Jahre
• Verwendete Materialien: Nach Herstellerangabe

7.2 Gewährleistungsumfang

Die Gewährleistung umfasst die kostenlose Beseitigung von Mängeln, die auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Bedienung, natürlichen Verschleiß oder Fremdeinwirkung.

8. Haftung

8.1 Haftungsumfang

Die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, dabei ist die Haftung auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

8.2 Haftungsbegrenzung

Die Haftung ist der Höhe nach auf die Auftragssumme, mindestens jedoch auf CHF 100.000 pro Schadensfall begrenzt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder mittelbare Schäden ist ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien und eingebaute Komponenten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

10. Datenschutz

Der Umgang mit personenbezogenen Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung und den geltenden Datenschutzbestimmungen.

11. Kündigung

11.1 Ordentliche Kündigung

Wartungsverträge können mit einer Frist von 3 Monaten zum Vertragsende gekündigt werden. Installationsaufträge können nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.

11.2 Außerordentliche Kündigung

Bei wichtigem Grund, insbesondere bei Zahlungsverzug trotz Mahnung, kann der Vertrag außerordentlich gekündigt werden. Bereits erbrachte Leistungen sind zu vergüten.

12. Umweltschutz und Entsorgung

Bei Demontage alter Anlagen erfolgt die umweltgerechte Entsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Kosten trägt der Auftraggeber, sofern nicht anders vereinbart.

13. Streitbeilegung

13.1 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Genf, Schweiz.

13.2 Anwendbares Recht

Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsregeln des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

14. Schlussbestimmungen

14.1 Änderungen

Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

14.2 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

15. Verbraucherschutz

Verbraucher haben zusätzlich die gesetzlichen Rechte. Bei Verbrauchern erfolgt der Gerichtsstand nach den gesetzlichen Bestimmungen.

16. Widerrufsrecht

Verbraucher haben bei Verträgen, die im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurden, ein 14-tägiges Widerrufsrecht nach den gesetzlichen Bestimmungen.